С заказчика взысканы деньги, а во встречном иске пени уменьшены с 5,6 млн.руб. до 28 тыс. руб.

09.11.2016

Описание клиента:

Строительная компания.

Суть дела:

Наш клиент, подрядчик, заключил договор субподряда с заказчиком, по которому заказчик поручил, а клиент принял обязательство по реконструкции водопроводных сетей.

Подрядчик работу выполнил, предоставил ответчику акты сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, подтверждающие выполненную работу. Ответчик акты подписал, но оплатил только часть выполненных работ, вычтя наложенный штраф ОАТИ г .Москвы на заказчика (договором предусмотрено, что штраф, наложенный по вине подрядчика, компенсирует подрядчик) и окончательную оплату в размере 5% от стоимости договора после составления двустороннего акта технической готовности.

В связи с необоснованным отказом заказчика перечислить оставшиеся суммы  задолженности за выполненные работы, мы обратились в суд. В ходе судебного процесса нам удалось доказать необоснованность удержания заказчиком суммы наложенного штрафа ОАТИ г.Москвы, т.к. он был наложен не по вине клиента, а также необоснованность удержания заказчиком окончательного расчета 5% от стоимости договора, т.к. заказчик уклонялся от подписания двустороннего акта технической готовности.

Также в ходе судебного процесса заказчик предъявил встречный иск о взыскании пени за просрочку сдачи выполненных работа в размере 5 663 473,18 рублей. Суд первой инстанции встречный иск оставил без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка, а вышестоящая апелляционная инстанция суда уменьшила суммы пеней с 5 663 473,18 рублей до 28 030,92 рублей.

 

Решение:

Суд взыскал с заказчика в пользу подрядчика в совокупности 889 тысяч рублей. Указанные денежные средства клиент получил в полном объеме.

Решения двух инстанций.pdf